Законы и кодексы » Гражданский кодекс Российской Федерации — часть вторая » Раздел IV. Отдельные виды обязательств » Глава 37. Подряд » § 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ » Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
Судебная практика по данной статье
Дело N304-ЭС16-15116 по делу N А03-2099/2015. О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу по иску о признании недействительным пункта государственного контракта, об обязании передать исходные данные, взыскании убытков, процентов за пользова
В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том, что по первоначальному иску установлено неисполнение заказчиком обязательства по передаче подрядчику технических условий на электроснабжение электроустановок, что не позволяет выполнить работы по завершению проектирования в соответствии с контрактом и заданием на проектирование объекта.
Дело NФ04-2937/2016 по делу N А75-6297/2015. О взыскании с заказчика задолженности по договору подряда на выполнение проектных работ.
1) Основное требование удовлетворено, поскольку доказан факт выполнения договорных работ в отсутствие оплаты; 2) В удовлетворении встречного требования отказано, так как установлена вина заказчика в несвоевременной передаче подрядчику задания на проектирование и иных исходных данных, необходимых для составления технической документации.
Дело N305-ЭС16-12250 по делу N А41-25769/2015. О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу по иску о расторжении договора, взыскании аванса и по встречному иску о взыскании задолженности, неустойки.
В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении первоначального иска, судебные инстанции исходили из того, что основанием для получения отрицательного заключения государственной экспертизы являлась недостоверность исходных данных, указанных в техническом задании заказчика, обязанность по предоставлению которых возлагалась на заказчика; удовлетворяя встречное требование, суды установили, что подрядчиком работы выполнены в полном объеме, их результат передан заказчику и принят.
Дело N310-ЭС16-16197 по делу N А83-100/2014. О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании права собственности на объект в целом.
В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том, что в действующем гражданском законодательстве Российской Федерации отсутствует такое основание приобретения права собственности как создание неотделимых улучшений арендованной вещи, которые создают при этом новую вещь.
Дело N310-ЭС17-5261 по делу N А83-3339/2015. О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об истребовании спорных объектов недвижимости из незаконного владения ответчика.
В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу, что ответчиком не представлено доказательств, объективно подтверждающих наличие у него права пользования спорным имуществом.