Профессиональные адвокаты и юристы

22.09.2021

02-4884/2020 ∼ М-5310/2020

Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику ООО «Арт-Система», обосновывая заявленные требования тем, что между истцом и ООО «Арт-Система» с другой стороны был заключен договор подряда № 80/2019, в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика, а Заказчик принять и оплатить объем работ в соответствии с Приложением №1 к Договору, в котором определены объем и стоимость работ, а также с техническим заданием (дизайн-проектом). Сумма предоплаты составляет 240 000 руб. Сумма первого этапа составляет 187 000 руб., сумма второго этапа - 213 000 руб., сумма третьего этапа - 160 000 руб. Согласно п2.1. и п.1.6. Договора Подрядчик обязуется начать выполнение работ в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения Заказчиком предоплаты в размере 240 000 руб. Заказчик произвел предоплату, следовательно согласно п.2.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные Договором и подписать акт сдачи-приемки работ в течение 100 рабочих дней с момента начала работ. Вместе с тем, третий этап предусмотренных Договором работ был начат за пределами установленных на исполнение Договора сроков, т.е. существенно позже дата, так и не был закончен Подрядчиком. После неоднократных жалоб со стороны Заказчика в отношении качества и сроков выполняемых работ, рабочая бригада во главе с прорабом покинула Квартиру, оставив ее открытой.

Иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Система» в пользу истца 43178 рублей компенсацию стоимости устранения недостатков, неустойку 50000 рублей, компенсацию морального вреда 3000 рублей, расходы на проведение исследования 17500 рублей, расходы на оплату услуг представителя 12000 рублей, штраф 46589 рублей, а всего 172267 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Система» госпошлину в доход бюджета г. Москвы 5163 (пять тысяч сто шестьдесят три) рубля 56 копеек. Ссылка на дело

18.08.2020

02-1605/2019 ∼ М-0534/2019

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Система» в пользу Москалева Сергея Михайловича неустойку в размере 255 400 рублей, убытки в размере 51084 рубля, денежные средства за уплаченные, но не закупленные черновые материалы в размере 96 600 рублей, штраф в размере 201 542 рубля, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а всего 624 626 рублей. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Система» госпошлину в бюджет государства в размере 7 231 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Система» в пользу Москалева Сергея Михайловича неустойку в размере 173 400,00 рублей, стоимость оплаченных, но не закупленных черновых материалов, в сумме 96 600,00 руб., компенсацию морального вреда в размере 3 000,00 руб., штраф в размере 136 500,00 руб. В остальной части требований – отказать. Ссылка на дело

22.08.2020

02-0970/2020 ∼ М-9772/2019

Ответчик перестал исполнять свои обязанности по Договору. По инициативе истца была проведена экспертиза в области строительно-технических работ, проведенных ответчиком на объекте, согласно которой установлено невыполнение некоторых видов работ, уменьшение объёмов работ, а также необходимость выполнения дополнительных работ для устранения выявленных дефектов. Истцом в адрес ответчика направлена претензия, ответа на которую не получено, в связи с чем, истец вынужден обратиться в суд. Истец обратился в суд с иском к ООО Арт-Система с учетом уточнений о взыскании денежных средств, мотивировав свои требования тем, что им был заключен с ответчиком договор подряда № 42/2019, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательство по организации и производству строительных работ дома, общей площадью 128,4 кв.м на участке. Стоимость услуг по договору частично истцом было оплачено.

Исковые требования истца к ООО Арт-Система о взыскании денежных средств, неустойки и судебных расходов, - удовлетворить частично. Взыскать с ООО Арт-Система в пользу истца денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Взыскать с ООО Арт-Система государственную пошлину в бюджет. Ссылка на дело